Model Contract de subantrepriză pentru executarea de lucrări editabil .PDF / .DOCX
1. Ce este Contract de subantrepriză pentru executarea de lucrări?
Documentul de tip Contract de subantrepriză pentru executarea de lucrări este un act procedural extrem de important în litigiile din România, încadrându-se în materia de Drept Civil. Acest formular este conceput special pentru solicitările având ca obiect Executarea unor lucrări prin subantreprenor.
Ghidul redacției: Acest model de contract de subantrepriză se utilizează atunci când antreprenorul principal dorește să încredințeze executarea unei părți din lucrare unui subantreprenor. Reglementează drepturile și obligațiile părților, termenele de execuție, condițiile de plată și recepția lucrărilor, în conformitate cu dispozițiile art. 1851 și următoarele din Codul Civil. Documentul asigură trasabilitatea și protecția juridică a ambelor părți în raporturile cu beneficiarul final.
2. Previzualizare Model act procedural
Mai jos puteți vizualiza structura tehnică a cererii. Spațiile marcate cu galben reprezintă câmpurile completabile în formatul editabil descărcat.
Nr. [date identificare] din [date identificare]
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1. Societatea [date identificare][date identificare]____, cu sediul în [date identificare][date identificare]____, str. [date identificare][date identificare]____, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, județ/sector [date identificare][date identificare], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J____/____/[date identificare], având CUI [date identificare][date identificare], cont bancar nr. [date identificare][date identificare] deschis la [date identificare][date identificare], reprezentată legal prin [date identificare][date identificare], în calitate de ANTREPRENOR GENERAL,
și
1.2. Societatea [date identificare][date identificare]____, cu sediul în [date identificare][date identificare]____, str. [date identificare][date identificare]____, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, județ/sector [date identificare][date identificare], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J____/____/[date identificare], având CUI [date identificare][date identificare], cont bancar nr. [date identificare][date identificare] deschis la [date identificare][date identificare], reprezentată legal prin [date identificare][date identificare], în calitate de SUBANTREPRENOR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie executarea de către Subantreprenor a lucrărilor de [date identificare][date identificare] (denumirea lucrării/serviciului), aferente obiectivului [date identificare][date identificare] (numele proiectului), situat în [date identificare][date identificare], conform documentației tehnice și a ofertelor care fac parte integrantă din prezentul contract (Anexa nr. 1).
2.2. Subantreprenorul se obligă să execute lucrările cu materialele, utilajele și forța de muncă proprii, la standardele de calitate solicitate și în termenele stabilite.
III. TERMENUL DE EXECUȚIE ȘI PREDAREA LUCRĂRILOR
3.1. Durata de execuție a lucrărilor este de [date identificare] zile/luni, începând cu data de [date identificare] și până la data de [date identificare].
3.2. Predarea-primirea lucrărilor se va face pe baza unui proces-verbal de recepție semnat de ambele părți.
IV. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
4.1. Prețul convenit pentru executarea lucrărilor este de [date identificare] (în cifre) [date identificare] (în litere) LEI/EUR, la care se adaugă TVA în cotă de [date identificare]%.
4.2. Plata se va efectua astfel:
a) Un avans de [date identificare]% din valoarea contractului, în termen de [date identificare] zile de la semnarea prezentului contract;
b) Plăți parțiale, în baza situațiilor de lucrări (receptate cantitativ și calitativ) emise lunar, în termen de [date identificare] zile de la emiterea facturii.
V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
5.1. Obligațiile Antreprenorului General:
a) Să pună la dispoziția Subantreprenorului amplasamentul și documentația tehnică necesară;
b) Să asigure accesul pe șantier și racordurile la utilități, după caz;
c) Să efectueze plățile conform graficului.
5.2. Obligațiile Subantreprenorului:
a) Să execute lucrările în conformitate cu proiectul și normativele în vigoare;
b) Să respecte normele de SSM (Sănătate și Securitate în Muncă) pe șantier;
c) Să remedieze eventualele vicii sau deficiențe constatate pe cheltuiala sa.
VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ȘI GARANȚII
6.1. Subantreprenorul acordă o perioadă de garanție pentru lucrările executate de [date identificare] luni/ani de la data recepției.
6.2. Pentru depășirea termenelor de execuție din culpa sa, Subantreprenorul va plăti o penalitate de [date identificare]% pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate.
6.3. Antreprenorul General poate percepe penalități de [date identificare]% pe zi de întârziere pentru neplata la termen a facturilor.
VII. FORȚA MAJORĂ ȘI LITIGII
7.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere, conform legii.
7.2. Orice litigiu decurgând din acest contract va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanțele judecătorești competente de la sediul Antreprenorului General.
VIII. DISPOZIȚII FINALE
8.1. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, [date identificare].
ANTREPRENOR GENERAL,
[date identificare][date identificare][date identificare]
SUBANTREPRENOR,
[date identificare][date identificare][date identificare]
3. Când se folosește modelul?
Utilizarea acestui formular este recomandată în cadrul acțiunilor judecătorești sau administrative atunci când situația de fapt corespunde cu reglementările obiectului Executarea unor lucrări prin subantreprenor.
Prin intermediul redactării acestui act procedural, drepturile dumneavoastră sunt asigurate prin respectarea structurii obligatorii prevăzute de normele Codului de procedură civilă/penală sau legilor speciale aplicabile în materia de Drept Civil.
4. Cum se completează corect?
Pentru o validitate deplină, completați cu atenție secțiunile modelului:
- Antetul: Indicați corect instanța de judecată competentă sau instituția unde depuneți cererea.
- Identificare: Completați spațiile marcate cu datele dvs. de stare civilă, domiciliul și datele de contact.
- Temeiul în fapt: Expuneți clar situația dumneavoastră concretă și motivele pentru care formulați cererea.
- Probe: Menționați documentele doveditoare anexate (înscrisuri, adeverințe, înregistrări).
5. Acte doveditoare necesare la depunere
Cererea dumneavoastră trebuie să fie însoțită, după caz, de următoarele acte justificative:
- Copie carte de identitate (CI/BI);
- Înscrisuri doveditoare care să susțină temeiul în fapt expus;
- Dovada achitării taxei judiciare de timbru (dacă legea nu prevede scutirea);
- Orice alte documente specifice indicate în cadrul modelului pre-vizualizat.
6. Temei legal aplicabil
Modelul de Contract de subantrepriză pentru executarea de lucrări respectă în totalitate legislația din România actualizată pentru anul 2026, fiind redactat în acord cu normele de drept procesual în materie de Drept Civil și dispozițiile specifice care reglementează Executarea unor lucrări prin subantreprenor.
Sursă legislativă de referință: Contract / Înscris sub semnătură privată
7. Întrebări frecvente (FAQ)
Acest document de informare și model procedural este elaborat și revizuit periodic de către specialiștii noștri din echipa redacțională LegeaAplicata.ro. Modelul reprezintă o structură orientativă generală bazată pe normele din 2026. Nu substituie sfatul unui avocat calificat. Recomandăm verificarea cu atenție a speței dumneavoastră specifice.