Model Contract de Antrepriză pentru Lucrări de Construcții - Execuție Plafon/Planșeu Casă editabil .PDF / .DOCX

MODELE ACTE Materie: Drept Civil Obiect: Executarea lucrărilor de construcție specifice pentru realizarea plafonului (planșeului) unei clădiri cu destinația de locuință. Editare: 100% Personalizabil

1. Ce este Contract de Antrepriză pentru Lucrări de Construcții - Execuție Plafon/Planșeu Casă?

Documentul de tip Contract de Antrepriză pentru Lucrări de Construcții - Execuție Plafon/Planșeu Casă este un act procedural extrem de important în litigiile din România, încadrându-se în materia de Drept Civil. Acest formular este conceput special pentru solicitările având ca obiect Executarea lucrărilor de construcție specifice pentru realizarea plafonului (planșeului) unei clădiri cu destinația de locuință..

Ghidul redacției: Acest model este un contract de antrepriză reglementat de art. 1851-1880 din Codul Civil român. Este utilizat pentru delegarea execuției unei părți structurale a unei construcții (plafon/planșeu), acoperind aspecte esențiale precum termenele, modalitățile de plată și răspunderea pentru vicii. Este recomandat să fie însoțit de un deviz de lucrări și de proiectul tehnic vizat spre neschimbare.

2. Previzualizare Model act procedural

Mai jos puteți vizualiza structura tehnică a cererii. Spațiile marcate cu galben reprezintă câmpurile completabile în formatul editabil descărcat.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCȚII
Nr. ______ din data [date identificare]__

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1. BENEFICIAR: [date identificare]__, domiciliat în [date identificare]__, str. [date identificare]__, nr. __, ap. __, posesor al CI seria __ nr. [date identificare]__, CNP [date identificare]__, în calitate de beneficiar al lucrărilor.
2. ANTREPRENOR: [date identificare]__, cu sediul în [date identificare]__, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [date identificare]__, CUI [date identificare]__, reprezentată legal prin [date identificare]__, în calitate de executant al lucrărilor.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect executarea de către Antreprenor a lucrărilor de construcție pentru plafonul (planșeul) imobilului situat în [date identificare]__, constând în:
- Cofrare, armare și turnare beton conform proiectului tehnic;
- Montare grinzi și elemente de susținere;
- Hidroizolație/Termoizolație (dacă este cazul);
- Orice alte operațiuni auxiliare necesare finalizării structurii conform standardelor tehnice în vigoare.

III. TERMENE DE EXECUȚIE
Art. 2. Antreprenorul se obligă să finalizeze lucrările în termen de [date identificare]__ zile/săptămâni de la data de [date identificare]__, sub condiția predării frontului de lucru de către Beneficiar.

IV. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
Art. 3. Prețul total al lucrărilor este de [date identificare]__ (RON/EUR), platibil astfel:
- Avans de ____% la semnarea contractului;
- Tranșa a II-a de ____% la finalizarea etapei de cofrare/armare;
- Restul de plată la semnarea procesului-verbal de recepție.

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 4. Antreprenorul se obligă:
a) Să execute lucrarea cu personal calificat și să respecte normele de siguranță în construcții;
b) Să utilizeze materiale conforme (dacă sunt furnizate de el) sau să verifice materialele furnizate de Beneficiar;
c) Să remedieze pe cheltuială proprie orice vicii apărute din vina sa în perioada de garanție de [date identificare]__ luni.
Art. 5. Beneficiarul se obligă:
a) Să asigure accesul la locație și utilitățile necesare (apă, energie electrică);
b) Să achite prețul la termenele stabilite;
c) Să recepționeze lucrarea la finalizarea acesteia.

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 6. Pentru întârzierea la plată sau la finalizarea lucrării, partea în culpă datorează penalități de ____% pe zi de întârziere din valoarea neachitată/lucrării neexecutate.

VII. DISPOZIȚII FINALE
Art. 7. Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanțele judecătorești competente de la sediul Beneficiarului/locul executării lucrării.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR, ANTREPRENOR,
[date identificare][date identificare]_ [date identificare][date identificare]_

3. Când se folosește modelul?

Utilizarea acestui formular este recomandată în cadrul acțiunilor judecătorești sau administrative atunci când situația de fapt corespunde cu reglementările obiectului Executarea lucrărilor de construcție specifice pentru realizarea plafonului (planșeului) unei clădiri cu destinația de locuință..

Prin intermediul redactării acestui act procedural, drepturile dumneavoastră sunt asigurate prin respectarea structurii obligatorii prevăzute de normele Codului de procedură civilă/penală sau legilor speciale aplicabile în materia de Drept Civil.

4. Cum se completează corect?

Pentru o validitate deplină, completați cu atenție secțiunile modelului:

Antetul: Indicați corect instanța de judecată competentă sau instituția unde depuneți cererea.
Identificare: Completați spațiile marcate cu datele dvs. de stare civilă, domiciliul și datele de contact.
Temeiul în fapt: Expuneți clar situația dumneavoastră concretă și motivele pentru care formulați cererea.
Probe: Menționați documentele doveditoare anexate (înscrisuri, adeverințe, înregistrări).

5. Acte doveditoare necesare la depunere

Cererea dumneavoastră trebuie să fie însoțită, după caz, de următoarele acte justificative:

Copie carte de identitate (CI/BI);
Înscrisuri doveditoare care să susțină temeiul în fapt expus;
Dovada achitării taxei judiciare de timbru (dacă legea nu prevede scutirea);
Orice alte documente specifice indicate în cadrul modelului pre-vizualizat.

6. Temei legal aplicabil

Modelul de Contract de Antrepriză pentru Lucrări de Construcții - Execuție Plafon/Planșeu Casă respectă în totalitate legislația din România actualizată pentru anul 2026, fiind redactat în acord cu normele de drept procesual în materie de Drept Civil și dispozițiile specifice care reglementează Executarea lucrărilor de construcție specifice pentru realizarea plafonului (planșeului) unei clădiri cu destinația de locuință..

Sursă legislativă de referință: Instanța de drept comun (Judecătoria sau Tribunalul competent)

7. Întrebări frecvente (FAQ)

❓ În ce cazuri se utilizează acest model de Contract de Antrepriză pentru Lucrări de Construcții - Execuție Plafon/Planșeu Casă?

Acest document este utilizat în mod special în fața instanțelor de judecată sau autorităților competente pentru proceduri asociate cu Executarea lucrărilor de construcție specifice pentru realizarea plafonului (planșeului) unei clădiri cu destinația de locuință. în cadrul litigiilor de Drept Civil. Modelul este configurat cu toate elementele obligatorii de identificare și motivare.

❓ Ce acte doveditoare sunt necesare la depunerea Contract de Antrepriză pentru Lucrări de Construcții - Execuție Plafon/Planșeu Casă?

Depunerea documentului Contract de Antrepriză pentru Lucrări de Construcții - Execuție Plafon/Planșeu Casă trebuie însoțită de dovezi clare privind susținerile dumneavoastră (înscrisuri doveditoare, dovezi de plată a taxelor de timbru dacă este cazul, certificate sau adeverințe din surse oficiale asimilate temeiului de fapt).

❓ Pot edita varianta descărcată în Word?

Da, formatul .DOCX descărcat de pe site-ul nostru este 100% editabil. Puteți introduce datele dumneavoastră personale, modifica temeiul în fapt sau adăuga capete suplimentare de cerere în mod direct în Microsoft Word sau Google Docs.

🛡️ Asigurarea Calității și E-E-A-T Juridic

Acest document de informare și model procedural este elaborat și revizuit periodic de către specialiștii noștri din echipa redacțională LegeaAplicata.ro. Modelul reprezintă o structură orientativă generală bazată pe normele din 2026. Nu substituie sfatul unui avocat calificat. Recomandăm verificarea cu atenție a speței dumneavoastră specifice.