Model Contract de Antrepriză pentru Furnizarea și Instalarea Sistemului de Încălzire (Instalație Termică) editabil .PDF / .DOCX
1. Ce este Contract de Antrepriză pentru Furnizarea și Instalarea Sistemului de Încălzire (Instalație Termică)?
Documentul de tip Contract de Antrepriză pentru Furnizarea și Instalarea Sistemului de Încălzire (Instalație Termică) este un act procedural extrem de important în litigiile din România, încadrându-se în materia de Drept Civil. Acest formular este conceput special pentru solicitările având ca obiect Executarea lucrărilor de instalare a unei instalații termice și furnizarea echipamentelor aferente.
Ghidul redacției: Acest model de contract de antrepriză se utilizează pentru reglementarea raporturilor juridice dintre un antreprenor și un beneficiar privind executarea lucrărilor de montare și punere în funcțiune a unei instalații termice. Documentul acoperă obligațiile părților, termenele de execuție, condițiile de plată, recepția lucrărilor și clauzele de garanție. Dispozițiile aplicabile sunt reglementate de Noul Cod Civil român referitoare la contractul de antrepriză.
2. Previzualizare Model act procedural
Mai jos puteți vizualiza structura tehnică a cererii. Spațiile marcate cu galben reprezintă câmpurile completabile în formatul editabil descărcat.
ÎNCHEIAT ASTĂZI, [date identificare] [data],
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. [date identificare] S.R.L., cu sediul în [date identificare], str. [date identificare], nr. [date identificare], bl. [date identificare], sc. [date identificare], et. [date identificare], ap. [date identificare], județ/sector [date identificare], înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. [date identificare], având CUI [date identificare], cont bancar [date identificare], deschis la [date identificare], reprezentată prin [date identificare], în calitate de ANTREPRENOR,
și
2.1. [date identificare] [Nume/Denumire Beneficiar], cu domiciliul/sediul în [date identificare], str. [date identificare], nr. [date identificare], bl. [date identificare], sc. [date identificare], et. [date identificare], ap. [date identificare], județ/sector [date identificare], CNP/CUI [date identificare], având cont bancar [date identificare], deschis la [date identificare], reprezentată prin [date identificare], în calitate de BENEFICIAR,
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Antreprenorul se obligă să execute, pe riscul său, lucrările de instalare a instalației termice [date identificare] [descriere instalație: ex. prin pardoseală, calorifere] pentru imobilul situat în [date identificare], str. [date identificare], nr. [date identificare], bl. [date identificare], sc. [date identificare], et. [date identificare], ap. [date identificare], județ/sector [date identificare].
2.2. Antreprenorul va furniza și monta următoarele echipamente: [date identificare].
III. TERMENUL DE EXECUȚIE
3.1. Lucrările vor începe la data de [date identificare] și se vor finaliza cel târziu la data de [date identificare].
3.2. Durata totală a lucrărilor este de [date identificare] zile/săptămâni.
IV. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
4.1. Prețul total al lucrărilor este de [date identificare] lei, la care se adaugă TVA, conform devizului anexat care face parte integrantă din prezentul contract.
4.2. Plata se va efectua în următoarele tranșe:
- Avans în cuantum de [date identificare]% din prețul total, în termen de [date identificare] zile de la semnarea contractului;
- Tranșa a doua, în cuantum de [date identificare]% din prețul total, la data de [date identificare];
- Restul de plată, în cuantum de [date identificare]%, în termen de [date identificare] zile de la data recepției finale a lucrărilor.
V. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI
5.1. Să execute lucrările la standardele de calitate convenite și cu respectarea normativelor tehnice în vigoare;
5.2. Să asigure materialele și echipamentele prevăzute în deviz;
5.3. Să informeze beneficiarul despre orice situație neprevăzută care ar putea influența calitatea sau termenul de execuție.
VI. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
6.1. Să pună la dispoziție amplasamentul necesar pentru efectuarea lucrărilor;
6.2. Să achite prețul conform graficului de plăți;
6.3. Să participe la recepția lucrărilor.
VII. RECEPȚIA LUCRĂRILOR
7.1. Recepția lucrărilor se va face la finalizarea acestora, pe bază de proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
7.2. Beneficiarul are dreptul de a refuza recepția în cazul în care constată vicii sau lucrări neconforme, stabilind un termen de remediere.
VIII. GARANȚIA LUCRĂRILOR
8.1. Antreprenorul oferă o garanție de [date identificare] luni/ani pentru lucrările executate și de [date identificare] luni/ani pentru echipamentele furnizate.
8.2. În perioada de garanție, antreprenorul va remedia gratuit eventualele defecțiuni apărute din culpa sa, în termen de [date identificare] ore/zile de la notificare.
IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
9.1. Pentru nerespectarea termenelor, antreprenorul datorează o penalitate de [date identificare]% pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate.
9.2. Beneficiarul datorează o penalitate de [date identificare]% pe zi de întârziere pentru plata cu întârziere a tranșelor.
X. DISPOZIȚII FINALE
10.1. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data semnării.
10.2. Litigiile se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în caz de nerezolvare, de către instanțele judecătorești competente de la sediul [date identificare].
ANTREPRENOR, BENEFICIAR,
[date identificare] [date identificare]
3. Când se folosește modelul?
Utilizarea acestui formular este recomandată în cadrul acțiunilor judecătorești sau administrative atunci când situația de fapt corespunde cu reglementările obiectului Executarea lucrărilor de instalare a unei instalații termice și furnizarea echipamentelor aferente.
Prin intermediul redactării acestui act procedural, drepturile dumneavoastră sunt asigurate prin respectarea structurii obligatorii prevăzute de normele Codului de procedură civilă/penală sau legilor speciale aplicabile în materia de Drept Civil.
4. Cum se completează corect?
Pentru o validitate deplină, completați cu atenție secțiunile modelului:
- Antetul: Indicați corect instanța de judecată competentă sau instituția unde depuneți cererea.
- Identificare: Completați spațiile marcate cu datele dvs. de stare civilă, domiciliul și datele de contact.
- Temeiul în fapt: Expuneți clar situația dumneavoastră concretă și motivele pentru care formulați cererea.
- Probe: Menționați documentele doveditoare anexate (înscrisuri, adeverințe, înregistrări).
5. Acte doveditoare necesare la depunere
Cererea dumneavoastră trebuie să fie însoțită, după caz, de următoarele acte justificative:
- Copie carte de identitate (CI/BI);
- Înscrisuri doveditoare care să susțină temeiul în fapt expus;
- Dovada achitării taxei judiciare de timbru (dacă legea nu prevede scutirea);
- Orice alte documente specifice indicate în cadrul modelului pre-vizualizat.
6. Temei legal aplicabil
Modelul de Contract de Antrepriză pentru Furnizarea și Instalarea Sistemului de Încălzire (Instalație Termică) respectă în totalitate legislația din România actualizată pentru anul 2026, fiind redactat în acord cu normele de drept procesual în materie de Drept Civil și dispozițiile specifice care reglementează Executarea lucrărilor de instalare a unei instalații termice și furnizarea echipamentelor aferente.
Sursă legislativă de referință: Contract civil
7. Întrebări frecvente (FAQ)
Acest document de informare și model procedural este elaborat și revizuit periodic de către specialiștii noștri din echipa redacțională LegeaAplicata.ro. Modelul reprezintă o structură orientativă generală bazată pe normele din 2026. Nu substituie sfatul unui avocat calificat. Recomandăm verificarea cu atenție a speței dumneavoastră specifice.