DOMNULUI PREȘEDINTE AL ..................................................................................

Subsemnatul(a)/(Subscrisa) [Nume/Denumire Reclamant], având domiciliul/sediul în [Adresa completă reclamant], identificat(ă) cu [CI seria, nr. / CUI, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului, cont bancar], în calitate de reclamant(ă),

chem în judecată și personal la interogatoriu (prin reprezentant legal, în cazul persoanelor juridice) pe pârâtul(a) [Nume/Denumire Pârât], cu domiciliul/sediul în [Adresa completă pârât], identificat(ă) cu [CI seria, nr. / CUI, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului, cont bancar],

Obiectul cererii:

Prin prezenta solicităm instanței ca prin hotărârea ce veți pronunța să dispuneți următoarele:

1. Obligarea pârâtului de a executa întocmai Contractul nr. [număr contract] încheiat cu subsemnatul reclamant la data de [data încheierii contractului], prin finisarea lucrărilor de construcție și reparații la imobilul din [adresa imobilului],

ORI

Autorizarea reclamantului de a executa aceste lucrări pe proprie cheltuială, obligând pârâtul, în mod corelativ, la plata sumei de [sumă în cifre] lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efective pentru realizarea lucrărilor ce intrau în sarcina pârâtului, conform art. 1528 Cod Civil.

2. Obligarea pârâtului la plata de daune-interese (ori penalități de întârziere) în valoare de [sumă în cifre] lei, reprezentând prejudiciul produs ca urmare a neexecutării în termen a contractului, conform art. 1531 și urm. Cod Civil.

3. Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, conform art. 451 și urm. Cod de Procedură Civilă.

Motivare:

În fapt,

[Se enunță pe scurt, în mod clar și concis, motivele de fapt care au determinat introducerea acțiunii. Se face referire la contractul intervenit între părți, data încheierii acestuia, obligațiile asumate de pârât și neîndeplinirea acestora, precum și la prejudiciul suferit de reclamant. Se vor descrie evenimentele în ordine cronologică, cu menționarea tuturor aspectelor relevante pentru soluționarea cauzei.]

În drept,

Îmi întemeiez prezenta pe dispozițiile art. 1166 și urm., art. 1516 și urm., art. 1528, art. 1531 și urm. din Codul Civil și pe dispozițiile art. 194 și urm., art. 1073 și urm., art. 451 și urm. din Codul de Procedură Civilă.

În dovedirea prezentei înțeleg să mă folosesc de proba cu:

* Acte (înscrisuri): [Se enumeră documentele relevante, ex: Contractul nr. ..., corespondența purtată cu pârâtul, procese-verbale, facturi, chitanțe, etc.]

* Interogatoriul pârâtului(ei), care urmează a fi citat(ă) cu această mențiune.

* Expertiză tehnică (în construcții/reparații, etc.), de va fi nevoie.

* Cercetare la fața locului, de va fi nevoie.

* Martori: [Se indică numele și adresele martorilor, dacă este cazul.]

Depun copie de pe prezenta cerere pentru a fi comunicată pârâtului(ei).

Depun copii de pe actele ce susțin prezenta cerere, în vederea comunicării acestora odată cu acțiunea.

Anexez, în original, chitanța de plată a taxei de timbru în valoare de [sumă în cifre] lei.

Data: [Data completării cererii]

Semnătura:

[Numele și prenumele/Denumirea reclamantului/reprezentantului legal]

DOMNULUI PREȘEDINTE AL [Denumirea instanței competente, ex: Judecătoriei/Tribunalului/Curții de Apel] [Localitatea instanței]