Model Întâmpinare împotriva cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții derivate dintr-un contract de execuție lucrări de construcții editabil .PDF / .DOCX

MODELE ACTE Materie: Drept Procesual Civil Obiect: Apărare formulată de pârât în cadrul unui litigiu privind plata restului de preț sau penalități în materia construcțiilor Editare: 100% Personalizabil

1. Ce este Întâmpinare împotriva cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții derivate dintr-un contract de execuție lucrări de construcții?

Documentul de tip Întâmpinare împotriva cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții derivate dintr-un contract de execuție lucrări de construcții este un act procedural extrem de important în litigiile din România, încadrându-se în materia de Drept Procesual Civil. Acest formular este conceput special pentru solicitările având ca obiect Apărare formulată de pârât în cadrul unui litigiu privind plata restului de preț sau penalități în materia construcțiilor.

Ghidul redacției: Acest model de întâmpinare este utilizat de pârât (beneficiar sau antreprenor) pentru a se apăra împotriva unei acțiuni în pretenții bănești rezultate dintr-un contract de construcții. Acoperă apărări clasice precum viciile de execuție, nerespectarea termenelor și excepția de neexecutare a contractului conform art. 1556 Cod Civil. Este esențială corelarea apărărilor cu înscrisurile tehnice (situații de lucrări și procese-verbale de recepție).

2. Previzualizare Model act procedural

Mai jos puteți vizualiza structura tehnică a cererii. Spațiile marcate cu galben reprezintă câmpurile completabile în formatul editabil descărcat.

DOMNULE PREŞEDINTE,

Dosar nr. [date identificare]/[date identificare]/[date identificare]
Instanța: [date identificare] - Secția [date identificare]
Complet: [date identificare]

Subsemnatul/Subscrisa [date identificare], cu sediul/domiciliul în [date identificare], înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. [date identificare], CUI [date identificare], reprezentată legal prin [date identificare], în calitate de PÂRÂT(Ă),

În contradictoriu cu:
Subscrisa/Subsemnatul [date identificare], cu sediul/domiciliul în [date identificare], în calitate de RECLAMANT(Ă),

Formulăm prezenta:

ÎNTÂMPINARE

Prin care solicităm instanței:
1. Respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată/nefondată;
2. Obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces.

ÎN FAPT:

I. Cu privire la raporturile contractuale dintre părți:
Între subscrisă și reclamant s-a încheiat Contractul de Execuție Lucrări nr. [date identificare] din data de [date identificare], având ca obiect [date identificare]. Valoarea totală a contractului a fost stabilită la suma de [date identificare] lei.

II. Motivele de fapt ale respingerii pretențiilor:
Reclamantul solicită plata sumei de [date identificare] reprezentând [date identificare]. Arătăm însă că această sumă nu este datorată deoarece:
1. Lucrările nu au fost finalizate conform graficului de execuție, existând o întârziere de [date identificare] zile din culpa exclusivă a executantului.
2. Calitatea lucrărilor este necorespunzătoare, aspect consemnat în Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. [date identificare] din data de [date identificare] (sau în Nota de constatare a deficiențelor).
3. Invocăm Excepția de neexecutare a contractului (exceptio non adimpleti contractus), având în vedere că reclamantul nu și-a îndeplinit obligația de a [date identificare] până la termenul stabilit, ceea ce îndreptățește pârâtul să suspende plata restului de preț.
4. Penalitățile de întârziere solicitate de reclamant sunt calculate eronat, ignorându-se perioadele de suspendare a lucrărilor cauzate de forța majoră/condițiile meteo nefavorabile conform Jurnalului de Șantier.

ÎN DREPT:
Ne întemeiem prezenta întâmpinare pe dispozițiile art. 205-208 din Codul de Procedură Civilă, precum și pe art. 1516, art. 1556 și art. 1851 și următoarele din Codul Civil.

PROBATORIU:
În dovedirea susținerilor, solicităm încuviințarea următoarelor probe:
1. Proba cu înscrisuri: Contractul nr. [date identificare], Procese-verbale de recepție, Situații de lucrări, Jurnalul de șantier, Corespondența purtată prin e-mail/notificări.
2. Proba cu expertiză tehnică în specialitatea construcții, pentru a stabili conformitatea lucrărilor executate cu proiectul tehnic și normele în vigoare.
3. Proba cu martori: [date identificare] (nume, adresă), pentru a dovedi împrejurările de fapt privind prezența pe șantier și stadiul lucrărilor.
4. Proba cu interogatoriul reclamantului.

Depunem prezenta în număr de [date identificare] exemplare, pentru instanță și pentru comunicare.

Data:
[date identificare]

Semnătura,
[date identificare]

3. Când se folosește modelul?

Utilizarea acestui formular este recomandată în cadrul acțiunilor judecătorești sau administrative atunci când situația de fapt corespunde cu reglementările obiectului Apărare formulată de pârât în cadrul unui litigiu privind plata restului de preț sau penalități în materia construcțiilor.

Prin intermediul redactării acestui act procedural, drepturile dumneavoastră sunt asigurate prin respectarea structurii obligatorii prevăzute de normele Codului de procedură civilă/penală sau legilor speciale aplicabile în materia de Drept Procesual Civil.

4. Cum se completează corect?

Pentru o validitate deplină, completați cu atenție secțiunile modelului:

Antetul: Indicați corect instanța de judecată competentă sau instituția unde depuneți cererea.
Identificare: Completați spațiile marcate cu datele dvs. de stare civilă, domiciliul și datele de contact.
Temeiul în fapt: Expuneți clar situația dumneavoastră concretă și motivele pentru care formulați cererea.
Probe: Menționați documentele doveditoare anexate (înscrisuri, adeverințe, înregistrări).

5. Acte doveditoare necesare la depunere

Cererea dumneavoastră trebuie să fie însoțită, după caz, de următoarele acte justificative:

Copie carte de identitate (CI/BI);
Înscrisuri doveditoare care să susțină temeiul în fapt expus;
Dovada achitării taxei judiciare de timbru (dacă legea nu prevede scutirea);
Orice alte documente specifice indicate în cadrul modelului pre-vizualizat.

6. Temei legal aplicabil

Modelul de Întâmpinare împotriva cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții derivate dintr-un contract de execuție lucrări de construcții respectă în totalitate legislația din România actualizată pentru anul 2026, fiind redactat în acord cu normele de drept procesual în materie de Drept Procesual Civil și dispozițiile specifice care reglementează Apărare formulată de pârât în cadrul unui litigiu privind plata restului de preț sau penalități în materia construcțiilor.

Sursă legislativă de referință: Judecătorie / Tribunal

7. Întrebări frecvente (FAQ)

❓ În ce cazuri se utilizează acest model de Întâmpinare împotriva cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții derivate dintr-un contract de execuție lucrări de construcții?

Acest document este utilizat în mod special în fața instanțelor de judecată sau autorităților competente pentru proceduri asociate cu Apărare formulată de pârât în cadrul unui litigiu privind plata restului de preț sau penalități în materia construcțiilor în cadrul litigiilor de Drept Procesual Civil. Modelul este configurat cu toate elementele obligatorii de identificare și motivare.

❓ Ce acte doveditoare sunt necesare la depunerea Întâmpinare împotriva cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții derivate dintr-un contract de execuție lucrări de construcții?

Depunerea documentului Întâmpinare împotriva cererii de chemare în judecată având ca obiect pretenții derivate dintr-un contract de execuție lucrări de construcții trebuie însoțită de dovezi clare privind susținerile dumneavoastră (înscrisuri doveditoare, dovezi de plată a taxelor de timbru dacă este cazul, certificate sau adeverințe din surse oficiale asimilate temeiului de fapt).

❓ Pot edita varianta descărcată în Word?

Da, formatul .DOCX descărcat de pe site-ul nostru este 100% editabil. Puteți introduce datele dumneavoastră personale, modifica temeiul în fapt sau adăuga capete suplimentare de cerere în mod direct în Microsoft Word sau Google Docs.

🛡️ Asigurarea Calității și E-E-A-T Juridic

Acest document de informare și model procedural este elaborat și revizuit periodic de către specialiștii noștri din echipa redacțională LegeaAplicata.ro. Modelul reprezintă o structură orientativă generală bazată pe normele din 2026. Nu substituie sfatul unui avocat calificat. Recomandăm verificarea cu atenție a speței dumneavoastră specifice.